4、[ 背景 ] ××路基土、石方工程，主要的分项工程包括开挖土方、填方等，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定按实际完成工程量计价。根据合同的规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由造价工程师负责计量，工程的总价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。工程开工前，承包商向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。

[ 问题 ]

1）根据该工程的合同特点，造价工程师提出了计量支付的程序要求如下。试改正其不恰当和错误的地方。

① 对已完成的分项工程向业主申请质量认证。② 协议约定的时间内向造价工程师申请计量。③ 造价工程师对实际完成的工程量进行计量、签发计量证书给承包商。④ 承包商凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请。⑤ 造价工程师复核申报资料，确定支付款项，批准向承包商付款。

2）在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，承包商为了使压实质量得到保证，将压实范围适当扩大，施工完成后，承包商将扩大范围的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问等价工程师为什么会作出这样的决定？

3）在工程施工过程中，承包商根据业主指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定？

4）在土方开挖工程中，有两项重大原因使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；5、是施工过程中遇到数天季节性小雨，由于雨后土壤含水量过大不能立即进行压实施工，从而耽误了部分工期。随后，承包商按照正常索赔程序向造价工程师提出延长工期并补偿停工期间窝工损失要求。试问造价工程师是否该受理这两起索赔事件？为什么？

答：1）计量支付的要点：

① 对已完成的分项工程向业主代表申请质量认证。② 取得质量认证后在协议约定的时间内向造价工程师申请计量。③ 造价工程师按照规定的计量方法对合同规定范围内的工程量进行计量、签发计量证书给承包商。④ 承包商凭质量认证和计量证书向造价工程师提出付款申请。⑤ 造价工程师审核申报资料，确定支付款项，向业主提供付款证明文件。

2）造价工程师拒绝的原因：

① 该部分的工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也就超出了合同约定的工程范围，不属于造价工程师计量的范围。造价工程师、监理工程师均无权处理合同以外的工程内容。

② 该部分的施工是承包商为了保证施工质量而采取的技术措施，监理工程师或造价工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由承包商自己承担。

3）变更价款原则的确定：

① 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同中已有的价格计算，变更合同价款。

② 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

③ 合同中没有类似于或适用于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，造价工程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则由工程造价管理部门裁定。

4）对两项索赔的处理：

① 对处理孤石引起的索赔，这是预先无法估计的情况，应予受理。

② 由于阴雨天气属正常季节性的，这是有经验的承包商预先估计的因素，在合同期内应作考虑，因而索赔理由不成立，索赔应予驳回。

6、某公路工程项目施工图纸已齐备，现场已完成三通一平，满足开工条件，业主实行邀请招标。业主要求工程于1997年5月15日开工，至1999年5月14日完工，总工期2年，共计730个日历天。业主要求该工程的质量等级为合格标准，并尽量达到优良标准，某监理单位承担了该项目实际阶段的全过程监理工作，其监理规划已得到业主的认可以及相应的授权。

问题：1.简述监理工程师对投标单位进行资质审查应包括哪些内容？

2.该工程由于设计变更致使工期延长两个月，延长的工期正值雨期施工。因此竣工结算时施工单位向业主提出索赔雨季施工增加费。试问，监理工程师对索赔应如何提出评审意见。

答： 1：对投标企业进行资质审查，包括的主要内容有：（1）企业的营业执照、注册资金、近两年的财务报表；（2）企业的开户银行及帐号，可用于投标工程的资金状况；（3）企业的等级、生产能力及设备情况；（4）企业的技术力量；（5）企业的简历、承包类似工程的经验；（6）企业的质量意识及质量保证体系；（7）企业的履约情况，近两年介入诉讼情况。

2：施工单位提出的索赔要求是不合理的。理由是：（1）在施工图预算中的其它直接费内已经包含了冬雨季施工的增加费， 不应该再单独索取雨季施工增加费。（2）出现索赔事项应在约定时间内提出索赔要求，竣工结算时无权再重复提出索赔。

7、人工挖路基土方，土壤为普通土，挖1m3需消耗基本工作时间60分钟，辅助工作时间占工作班连续时间的2%，准备与结束工作时间占工作班连续时间为2%，不可避免的中断时间占工作班连续时间的1%，休息时间占工作班连续时间的15%。

问题：1）计算该工作挖普通土劳动定额的时间定额。2）计算该工作挖普通土劳动定额的产量定额。

1）时间定额

假定完成1m3普通土开挖需要的工作班延续时间为x

则：x = 60 + 2%x + 2%x + 1%x + 15%x

x = 60÷（1－2%－2%－1%－15%）= 75（分钟）

若每工日按8小时计算，则人工挖1m3普通土需要的时间定额为：

x÷60÷8 = 75÷60÷8 = 0.15625（工日/m3）

2）产量定额

产量定额 = 1÷时间定额 = 1÷0.15625 = 6.40（m3/工日）

8、××高速公路路基土、石方工程，计有挖土方300万m3，其中松土50万m3、普通土150万m3、硬土100万m3。利用开挖土方作填方用计天然密实方松土30万m3、普通土100万 m3、硬土50万m3。开炸石方计100万 m3，利用开炸方作填方用计天然密实方30万m3。填方计压实方400万m3。

问题：1）计算路基设计断面方数量2）计算计价方数量3）计算利用方数量（压实方）4）计算借方数量（压实方）5）计算弃方数量

1）路基设计断面方数量 300+ 100+ 400= 800（万m3）

2）计价方数量 800－（30÷1.23 + 100÷1.16 + 50÷1.09 + 30÷0.92）= 611（万m3）

3）利用方数量 30÷1.23 + 100÷1.16 + 50÷1.09 + 30÷0.92 = 189（万m3）

4）借方数量 400-189 = 211（万m3）

5）弃方数量 300+ 100－（30+ 10+ 50+ 30）= 190（万m3）